精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 发包人在建筑工程合同中需要承担哪些责任

发包人在建筑工程合同中需要承担哪些责任

2023.12.19 工程建筑 1366人浏览举报
律师回答
一、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。 二、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任 三、对工程质量、进度进行检查。 四、组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。 五、支付价款,接收工程。 六、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。 《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
法律依据
《民法典》第八百零三条
报告编号:NO.20231219*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 建筑工程发包人有哪些职责

    1、发包人应当按照合同约定支付价款并且接收该建设工程;2、未经验收的建设工程,发包人不得使用。发包人擅自使用未经验收的建设工程,发现质量问题的,由发包人承担责任等职责。

    张保明律师 2018.12.27 1425人看过
  • 建筑工程承包发包人有哪些权利

    承包发包人有以下权利:不得转包和违法分包的义务。接受检查的义务。发包人对承包人的工作可以进行检查,承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外,在隐蔽工程隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。交付工作成果的义务。

    郭世斌律师 2019.07.13 1493人看过
  • 发包人能以建筑工程未验收为由付款吗

    不可以。按规定,建设工程施工合同约定工程竣工验收合格后再支付工程款,发包人收到承包人提交的工程竣工验收资料后,无正当理由在合同约定期限或合理期限内未组织竣工验收,其又以工程未验收为由拒绝支付工程款的,法院不予支持。

    张福昊律师 2022.03.02 1164人看过
  • 工程发包人违法分包需要承担什么责任

    工程违法分包属于严重的违法行为,其法律后果如下:行政责任:施工单位将承包的工程违法分包的,责令改正,没收违法所得,处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对于接受违法分包的施工单位,处1万元以上3万元以下的罚款。

    郭世斌律师 2019.06.25 3169人看过
  • 建筑工程发包是什么

    工程发包是指建设单位遵循公开、公正、公平的原则,通过采用公告或邀请书等方式提出项目内容及其条件和要求,约请有兴趣参与竞争的单位按规定条件提出实施计划、方案和价格等。

    张保明律师 2019.09.30 1694人看过
  • 简述建筑工程发包的方式

    发包建筑工程的方式是:1、招标发包,由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,按照特定程序择优选择的方式;2、直接发包,由发包人直接选定特定的承包人,与其签订建筑工程承包合同的发包方式。

    张保明律师 2022.10.25 254人看过
  • 建筑工程承包发包方的责任如何认定

    (1)办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证;(2)工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点等。

    张保明律师 2019.01.14 1509人看过
  • 对建设工程质量缺陷,发包人在何种情形下需承担过错责任?

    发包人在以下三种情形下应承担过错责任:(一)提供的设计有缺陷;(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(三)直接指定分包人分包专业工程。

    张福昊律师 2022.01.14 1199人看过
  • 建设工程质量缺陷,发包人在何种情形下也需承担过错责任?

    根据我国法律法规的相关的规定,建设工程质量缺陷,发包人在下列的情形下也需承担过错责任:(一)提供的设计有缺陷;(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(三)直接指定分包人分包专业工程。

    张福昊律师 2022.01.24 1106人看过

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 27990

    精选解答
  • 29011126

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 发包人在建筑工程合同中需要承担哪些责任
    发包人在建筑工程合同中承担责任发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。民法典第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料
  • 合同无效发包人承担连带责任吗
    我们都知道合同是签订以后就会具有法律效力的,对于建筑工程合同,我们一般了解的是比较少的,因为只有家里有人做这块才会比较关心,针对这种现象,合同无效发包人承担连带责任吗?下面华律网小编为大家介绍。欢迎大家的阅读。
  • 发包人承担违约责任的方式
    发包人承担违约责任的方式包括:赔偿损失,是发包人承担违约责任的主要方式;支付违约金,双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法;顺延工期,对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延;关于发包人承担违约责任的方式的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 发包人承担违约责任方式
    发包人是什么意思?相信做工程建设的人对于这个概念很了解,但对于大多数人来说就知之甚少,发包人俗话说就是建设单位的意思,那么,发包人承担违约责任方式有哪些?对于以上问题,华律小编为您总结了相关知识,供您参考,希望可以帮助到您。发包人:发包人是
  • 哪些情况下发包人需要承担过错责任
    建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。是固定资产再生产过程中形成综合生产能力或发挥工程效益的工程项目。建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。法律咨询:发包人具有哪些情形造成建设工程质量缺陷应当承担过错责任?律师回答:(一)提供
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复