优质问答
优质问答
在建筑工程领域，工程款的追讨往往充满波折。某建设工程有限公司就深陷这样的困境，面对某电力科技有限公司的欠款及复杂反诉，公司经营举步维艰。关键时刻，李琴琴律师（陕西言善律师事务所）挺身而出，凭借专业能力为其拨开迷雾，成功追回款项。2019年4月，某建设工程有限公司与某电力科技有限公司签订合同，承建其厂房及消防水池工程，总价840万元。工程顺利于2020年10月竣工验收合格，然而某电力科技有限公司却以各种理由拖欠工程款及质保金。不仅如此，该公司作为一人有限责任公司，其唯一股东张某试图利用法人独立地位，将债务与个人财产隔绝。某建设工程有限公司多次催款无果后，委托李琴琴律师处理此案。李琴琴律师接手后，迅速梳理关键证据，像施工合同、补充协议、工程移交书等，尤其锁定了五方共同签字盖章的《建筑工程竣工验收报告》。这一报告成为案件事实的坚实支撑。面对某电力科技有限公司提出的多项反诉请求，李琴琴律师构建了严密的抗辩防线。三大难点剖析工程完工认定难某电力科技有限公司称消防水池未完工，这一说法若成立，将严重影响工程款支付。如何有力反驳成为关键。工期延误责任界定难施工期间存在多种客观因素导致工期延误，厘清责任归属并非易事。股东责任判定难一人公司股东张某试图将债务隔离，证明其财产不独立并让其担责颇具挑战。律师破局策略强化完工证据以五方签字盖章的《建筑工程竣工验收报告》为核心，直接证明工程全部完工并验收合格。梳理工期影响因素详细梳理雨季、政策停工、疫情封控、设计变更及增项等事实，表明工期延误责任不在某建设工程有限公司。巧用先履行抗辩权依据合同约定，因备案条件未成就，某建设工程有限公司享有先履行抗辩权，拒绝先行交付资料。穿透公司面纱依据相关规定，果断将股东张某列为共同被告，主张其承担连带责任，并将举证责任倒置于被告方。本案经审理，法院全面采纳李琴琴律师的代理意见。判决某电力科技有限公司支付路面工程款及利息、退还质保金及利息，股东张某对全部债务承担连带责任，同时驳回某电力科技有限公司全部反诉请求，反诉案件受理费由被告自行承担。李琴琴律师拥有多年丰富的执业经验，尤其擅长合同纠纷、工程建筑、债权债务等领域。她秉持着专业、负责的执业理念，始终致力于为当事人争取最大权益。陕西言善律师事务所是一家颇具实力的律所，在法律行业有着良好的口碑和较高的知名度。在法律的天平上，公平正义从不缺席。本案中李琴琴律师的成功代理，为众多面临类似困境的当事人照亮了维权之路。只要坚定地依靠法律，善用专业律师的智慧，就能让权益落地，让正义得以伸张。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
