说法

您的位置:首页 > 华律说法 > 工程建筑 > 什么是指工期顺延

什么是指工期顺延

2019.10.131151次播放工程建筑举报
视频内容

大家好,我是华律会员律师江飞。
所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致。
工期顺延需要满足以下条件:
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
6、工程质量鉴定
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
7、不可抗力或其他因素
法律依据:
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

*版权声明:华律网对视频或语音模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

分享
更多 >相关视频问答
  • 01:20

    工期延误与工期顺延

    所谓工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,所谓工期顺延是指承发包双方...

    2018.09.186513次播放
  • 02:04

    什么是工期顺延

    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法...

    2018.09.182730次播放
  • 02:22

    工期顺延的条件

    出现以下情况时,可以顺延工期:1、工程量增加,2、发包人变更设计,3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施...

    2018.09.184028次播放
  • 02:04

    什么算工期顺延

    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法...

    2019.10.137010次播放
  • 02:04

    什么叫工期顺延

    所谓工期顺延是指承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法...

    2019.10.131569次播放
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复