说法

您的位置:首页 > 华律说法 > 工程建筑 > 什么是竣工日期

什么是竣工日期

2019.10.131863次播放工程建筑举报
视频内容

竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条
建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

*版权声明:华律网对视频或语音模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

分享
更多 >相关视频问答
  • 01:34

    竣工日期和验收日期

    竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期...

    2018.09.1821022次播放
  • 01:54

    竣工日期是交房日期吗

    竣工日期与交房日期的区别在于:竣工日期是房屋建造完成的实际时间,而交房日期是交易双方认为约定的交付时间。交房日...

    2018.09.187459次播放
  • 01:17

    竣工日期是指什么

    竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发...

    2019.10.132331次播放
  • 01:17

    竣工日期名词解释

    竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发...

    2019.10.131959次播放
  • 01:17

    竣工日期定义是什么

    竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发...

    2019.10.132280次播放
主讲嘉宾

江飞

上海中联律师事务所

江飞律师,合伙人律师,擅长房产纠纷

  • 313

    视频

  • 3736380

    播放量

咨询律师
相关文书下载 查看更多
相关话题
推荐语音问答
推荐精选解答
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复