精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 合同纠纷 > 土建工程合同范本怎么写

土建工程合同范本怎么写

2023.12.22 合同纠纷 1993人浏览举报
律师回答
建设工程合同范本
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程内容
二、工程地点
三、工程期限
1、本合同总工期为年月日开工,至××年××月××日结束。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;
(2)设计范围内重大设计变更;
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币××元整(¥元);
2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币××元整(¥元);
3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币××元整(¥元)。
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
法律依据
《民法典》第四百七十条
报告编号:NO.20231222*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 土建工程中什么能专业分包

    建筑工程中可以专业分包的项目包括行业垄断的项目。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

    张保明律师 2023.10.18 124人看过
  • 土建工程中什么可以专业分包

    建筑工程中可以专业分包的项目包括行业垄断的项目。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

    张保明律师 2023.12.20 107人看过
  • 工程合同范本是怎样的

    建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 建设工程合同应当采用书面形式。建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

    陈绍熙律师 2018.11.16 2580人看过
  • 在建工程包括哪些

    在建工程包括哪些:(一)企业外包的在建工程,贷记“银行存款”等科目。将设备交付承包企业进行安装时,借记本科目(在安装设备),贷记“工程物资”科目。

    刘丽律师 2019.08.14 562人看过
  • 在建工程可以抵押吗?

    在建工程是可以进行抵押的。在建工程抵押是抵押人为取得工程继续建造资金的贷款,以其合法方式取得的土地使用权连同在建工程的投入资产,以不转移占有的方式抵押给银行作为偿还贷款履行担保的行为。

    张福昊律师 2022.01.20 2845人看过
  • 工程劳务分包合同范本

    工程劳务分包合同的主要内容是:发包方: (简称甲方)和承包方: (简称乙方)的基本信息,分包工程名称,施工地址,发包人(全称),工程概况及承包工作内容,作业人员。合同工期,合同价款,在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

    姜广达律师 2019.07.30 17038人看过
  • 在建工程可以签定转让合同吗

    建筑工程合同转让的条件必须有合法有效的合同关系存在为前提,如果合同不存在或被宣告无效,被依法撤销、解除、转让的行为属无效行为,转让人应对善意的受让人所遭受的损失承担损害赔偿责任。

    张保明律师 2019.03.26 1384人看过
  • 在建工程暂停施工如何索赔

    因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,可以与其协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。法律规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

    张保明律师 2020.08.07 1335人看过
  • 在建工程暂停施工怎么索赔

    1、在建工程暂停施工的,施工单位可以与建设单位协商索赔问题。如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任。合同没有约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。2、协商不成可准备相关证据及诉讼材料向法院提起诉讼。

    张福昊律师 2022.02.25 1234人看过

刘金淼

河北庄铭律师事务所

刘金淼律师,专职律师擅长合同纠纷

  • 104

    精选解答
  • 426007

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 土建工程施工协议书怎么写
    如果开发商要修建房屋那么是要办理很多证件的,开发商一般都会将修建的房子交给值得信任的总包,总包再将工程分包出去,在此时就需要签署工程协议,那么土建工程施工协议书是怎样的,华律网小编整理了“土建工程施工协议书”的内容为你答疑解惑。土建工程施工
  • 土建工程可以专业分包吗
    现实社会中建设工程分包的话是很正常的,进行分包活动的时候双方需要签订相关的协议,这个是很重要的,然后按照协议上的内容来履行,如果违法是要负责任的,但是土建工程是否可以专业分包?下面由华律网小编为读者进行的解答。
  • 土建工程出现纠纷怎么解决
    依据我国相关法律的规定,建设工程主要包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程等,建设工程出现纠纷的,就需要解决纠纷,那么土建工程出现纠纷如何解决?下面由华律网小编为读者进行解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
  • 土建工程施工合同如何写
    【施工合同补充条款】土建工程施工合同补充协议甲方:XX实业发展有限公司乙方:XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价:1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮4.8%后
  • 土建工程包括征地拆迁吗
    砌筑工程、抹灰工程这类装修工程的承包,也就是我们说的刷墙、贴砖之类的活儿哦。当然了,这些承包方式其实都是按照国家法律法规来实行的,这样能够保障工程质量呢,同时还能让公司在管理上省心不少,最关键的是,把一些可能出现的合同风险给转移出去了。具体内容和华律网小编一起来看看吧。
  • 我们在南昌xx南XXxxx局干土建工程,
    可以直接到所属地的劳动局里的监察大多投诉反映。
  • 如何下载合同范本
    网络上有很多渠道。
  • 正规合伙合同范本
    关于正规合伙合同范本的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 合伙人:甲(姓名),男(女),×年×月×日出生,现住址:×市、×县、×乡、×村、×号 合伙人:乙(姓名),内容同上(列出合伙人的基本情况) 合伙人:丙(姓名),内容同上(列出合伙人的基本情况) 合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下: 第一条 甲乙双方自愿合伙经营×××(项目名称),总投资为×万元,甲出资×万元,乙出资×万元,丙出资×万元,各占投资总额的×%、×%、×%。 第二条 本合伙依法组成合伙企业,由××负责办理工商登记,本次合伙的经营活动,由合伙人共同决定,由×××负责,其他合伙人有执行或监督的权利。合伙负责人和其他人员的经营活动,由全体合伙人承担民事责任。 第三条 本合伙企业经营期限为×年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。 第四条 合伙双方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。 合伙财产归全体合伙人共有,合伙人对合伙债务承担连带责任。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第五条 他人可以入伙,但须经现合伙人同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 第六条 出现下列事项,合伙终止: (一)合伙期满; (二)合伙双方协商同意; (三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成; (四)其他法律规定的情况。 第七条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第八条 本协议一式×份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 合伙人:×××(签章) 合伙人:×××(签章) 合伙人:×××(签章) ×年×月×日
  • 租房合同范本怎么写
    您好,可以委托律师代写,
  • 农村小型土建工程,有欠条就是不给钱
    你的欠款案件可以通过诉讼索要欠款,要注重诉讼时效,同时要看当时合同约定,合同用途,有无利息约定,货物交付凭证,物流签收证据,资金往来证据等信息,综合分析买卖合同的真实性,交易金额的计算要结合相关采购记录,通过法院提起拖欠货款的诉讼。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复