精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 建设工程结算分歧引纷争,二审判决彰显法律公正

建设工程结算分歧引纷争,二审判决彰显法律公正

2026.06.11 刑事辩护 13人浏览举报
解析
2017年10月,四川XX建筑工程有限公司(以下简称“XX公司”)通过公开招标,成功中标了由XX县人民防空办公室(以下简称“人防办”)发包的武胜县休闲广场恢复工程。双方签订了《施工合同文件》,对工程款支付方式、结算依据等关键条款都做了约定。本以为这是一个合作共赢的开始,然而,工程竣工验收合格后,双方却在工程款结算上产生了严重分歧。
XX公司依据天之建设股份有限公司出具的《竣工结算审核报告》,主张工程款及质保金共计205万余元。而人防办则以武胜县财政局的《结算评审意见书》为依据,认为仅需支付111万余元。双方各执一词,协商无果后,XX公司将人防办诉至法院,要求支付欠款及逾期付款违约金等。
一审中,法院经过审理认为,《竣工结算审核报告》是双方真实意思表示,应作为结算依据。于是,法院判决人防办支付XX公司工程款及质保金205万余元。然而,对于XX公司关于逾期付款利息的诉求,法院却予以驳回。这个判决结果让双方都不满意,XX公司觉得自己的逾期付款违约金和逾期退还质保金违约金没有得到支持,而人防办则认为自己支付的金额过高,双方分别提起了上诉。
二审法院对案件事实进行了全面审查。在工程款结算依据方面,法院认定《竣工结算审核报告》是双方签字确认的结算文件,具有法律效力。这意味着,人防办主张以财政局评审意见书为结算依据的上诉理由不成立。关于逾期付款利息问题,法院认为,XX公司与人防办在《竣工结算总价》签字确认后,工程款结算完成,人防办逾期付款应支付利息。
最终,二审法院判决维持一审判决第一项,撤销第二项,增加判决人防办支付XX公司工程款及质保金的利息(以205万余元为基数,从2021年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止),驳回XX公司的其他诉讼请求。
这起案件中,法律的公正性得到了充分体现。法院在审理过程中,严格依据合同条款、双方当事人的意思表示以及相关法律规定,对案件事实进行了细致的审查和判断。在工程款结算依据的认定上,尊重了双方当事人的自主约定和真实意思表示,维护了合同的严肃性和稳定性。同时,对于逾期付款利息的处理,也体现了对守约方合法权益的保护,促使当事人在合同履行过程中严格遵守约定,按时履行义务。
在案件的审理过程中,有一位专业律师发挥了至关重要的作用。他凭借扎实的法律功底和丰富的实践经验,深入研究案件事实和证据,准确把握法律适用的关键点,为XX公司提供了专业的法律意见和有力的诉讼支持。在庭审中,他清晰地阐述了XX公司的诉求和理由,对人防办的主张进行了有力的反驳,为案件的胜诉奠定了坚实的基础。他的专业素养和敬业精神,不仅赢得了当事人的信任和赞誉,也为维护司法公正和社会公平正义做出了积极贡献。
这起案件也给我们在建设工程领域敲响了警钟。合同的签订和履行必须严格遵循法律规定和诚实信用原则。当事人在签订合同时,应明确约定各项条款,特别是工程款支付方式、结算依据等关键内容,避免因约定不明而产生争议。在合同履行过程中,双方应严格按照约定履行义务,及时沟通解决出现的问题,以减少纠纷的发生。
同时,当合法权益受到侵害时,应及时寻求法律途径维护自身权益。选择专业的律师团队提供法律服务至关重要,他们能够凭借专业知识和丰富经验,为当事人制定合理的诉讼策略,在法律的框架内实现公平正义。
总之,这起建设工程施工合同纠纷案的判决结果,不仅体现了法律的公正性和权威性,也为类似案件的处理提供了有益的参考。它告诉我们,在法律面前,正义可能会迟到,但永远不会缺席。
法律依据
_
关于律师

华律网对所有展示的律师实行严格的 四重认证,确保真实可靠:
1)实名与人脸识别:律师本人需完成实名验证及人脸比对;2)执业证照核验:上传的执业证照片经人工与系统双重审核;3)官方执业信息核验:通过官方渠道对其执业证号进行核实;4)手机号验证:绑定手机号并通过验证码完成本人校验。

梁鸿律师
梁鸿律师
四川欣锐(广安)律师事务所执业地:广安
综评5.0 帮助224人获好评数2次

“口碑律师”、“经验丰富”

擅长:

刑事辩护、工程建筑、交通事故、合同纠纷、婚姻家庭

律师简介 律师名:梁鸿 执业律所:四川欣锐(广安)律师事务所 执业证号:15116202210446288 个人简介:梁鸿律师,毕业于西南政法大学,现任四川欣锐(广安)律师事务所副主任。有多年的司法行政机关工作经验,现主要从事民商事、刑事案件辩护等律师工作,其中在刑事辩护领域具有深厚的理论功底和丰富的办... 更多
13419316676
立即咨询
报告编号:NO.20260611*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

梁鸿

四川欣锐(广安)律师事务所

梁鸿律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 99

    精选解答
  • 1433

    阅读量
咨询律师
  • 工伤认定后可以不做伤残鉴定吗
    工伤认定后可以不做伤残鉴定吗?工伤认定和伤残鉴定是不同环节,前者确定是否属工伤,后者鉴定伤残程度。不做伤残鉴定会放弃对应伤残待遇申领权,受伤轻、不影响劳动能力或不主张赔偿可只享基础待遇。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 起诉离婚调解开庭吗
    起诉离婚调解开庭吗?起诉离婚调解分诉前和庭前,处理方式有别。诉前调解一般不开庭,成则出调解书解婚姻关系,不成则立案;庭前调解立案后开庭前进行,成则出调解书,败则开庭判决。是否开庭依阶段和结果定。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 结婚一年多,离婚财产怎么分
    结婚一年多,离婚财产怎么分?离婚财产分割,先区分夫妻共同财产与个人财产,个人财产归个人。共同财产先协商分割,协商不成法院按照顾子女、女方和无过错方原则判。若一方有不当行为,可少分或不分,另一方发现可再诉分割。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 二婚房产属共同财产吗
    二婚房产属共同财产吗?二婚房产是否为共同财产分情况判断:一方婚前买且登记自己名下属个人财产;婚姻存续期用共同财产买的是共同财产;婚后一方父母出资,明确只赠与子女的是其个人财产,反之可能是共同财产;婚前一方首付婚后共同还贷,房产一般归首付方,但共同还贷及增值部分是共同财产。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 把人撞残废要坐牢吗
    把人撞残废要坐牢吗?把人撞残废是否坐牢要依具体情况判断。若撞人者负主责或全责且符合交通肇事罪要件,可能坐牢;负同等或次要责任,不构成犯罪但要担民事赔偿;故意撞人则涉嫌故意伤害罪,会受刑事处罚。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复