精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 工程建筑 > 建筑工程索赔文件怎么写

建筑工程索赔文件怎么写

2023.12.22 工程建筑 1882人浏览举报
解析
它是承包商向业主索赔的正式书面材料,也是业主审议承包商索赔请求的主要依据,它包括索赔信、索赔报告、附件三部分。

  (1)索赔信它是一封承包商致业主或其代表的简短信函,应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯通起来,它包括

  (A)说明索赔事件

  (B)列举索赔理由

  (C)提出索赔金额与理由

  (D)索赔附件说明。

  (2)索赔报告它是索赔材料的正文,一般包括三个主要部分。首先是报告的标题,应言简意明地概括出索赔的核心内容;其次是事实与理由,该部分陈述客观事实,合理引用合同规定,建立事实与索赔损失间的因果关系,说明索赔的合理合法性;最后是损失与要求索赔金额与工期,在此只需列举各项明细数字及汇总即可。编制索赔报告时应注意以下几方面:

  (A)对索赔事件要叙述清楚明确,避免采用“可能”、“也许”等估计猜测性语言,造成索赔说服力不强。

  (B)报告中要强调事件的不可预见性和突发性,并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,采取了能够采取的措施,从而使索赔理由更加充分,更易于对方接受。

  (C)责任要分析清楚,报告中要明确对方的全部责任。

  (D)计算索赔值要合理、准确。要将计算的依据、方法、结果详细说明列出,这样易于对方接受,减少争议和纠纷。

  (3)附件内容包括

  (A)索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据;

  (B)详细计算书,为简明起见也可以用大量图表。
法律依据
1、《合同法》第283条规定:发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。
2、《合同法》第284条规定:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
3、《民法通则》第111条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的,另一方有权要求履行或者采取补救措施,并有权要求赔偿损失。”第112条规定:“当事人一方违反合同的赔偿责任,应当相当于另一方因此所受到的损失。”
报告编号:NO.20231222*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 建筑工程索赔规定

    建筑工程索赔规定:一、建筑工程索赔规定:《合同法》有关工程工期可能引起索赔的规定1、《合同法》第二百七十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。

    张保明律师 2019.08.02 103人看过
  • 建筑工程索赔程序

    1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复等等。

    刘丽律师 2019.08.13 452人看过
  • 建筑工程索赔范本格式是怎样的

    索赔单位 :福建XX工程建设有限公司;监理单位 : XX工程管理(集团)有限公司 xx分公司xx项目部 致:XX工程管理(集团)有限公司xx分公司xx项目部;索赔的详细理由及经过:具体造成损失工程量如下:索赔单位负责人(签字)。

    2018.12.05 2032人看过
  • 建筑工程疫情如何索赔

    疫情是属于不可抗力因素,因疫情造成建筑工程合同违约的,不承担违约责任,不能要求赔偿。根据规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

    姜广达律师 2020.07.22 2094人看过
  • 建筑工程付款滞后怎么索赔

    1、协商解决。比如对方平时的信用良好,仅仅是一时资金周转不灵,要求延迟付款或者分期付款,并非恶意赖帐的,就可以考虑通过协商的方式解决,不一定要通过法律手段。2、协商不成的,在应付工程款之日起三年内到法院起诉。

    张福昊律师 2022.02.25 1257人看过
  • 建筑工程索赔程序是怎样的

    事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

    张保明律师 2019.02.11 3018人看过
  • 建筑工程索赔的方法是什么

    建筑工程索赔的解决方法主要有以下几种:1.协商解决。当事人可以根据合同约定和法律规定,通过友好协商,达成一致意见,解决工程款纠纷。协商解决的优点是节省时间、费用和精力,维护双方的合作关系,避免诉讼风险。2.仲裁解决。当事人可以根据合同约定或者双方一致同意,将工程款纠纷提交仲裁机构进行仲裁。仲裁解决的优点是程序简便、效率高、保密性强,仲裁裁决具有法律效力,可以直接申请执行。3.诉讼解决。当事人可以根据法律规定,将工程款纠纷提交人民法院进行诉讼。诉讼解决的优点是适用范围广、公正性高、可上诉性强,法院判决具有法律效力,可以直接申请执行。

    崔斌律师 2023.09.13 546人看过
  • 建筑工程超质保期后如何索赔?

    在超过保修期后的质量问题,不是所有的损害都可以获得赔偿。若施工工程竣工验收合格,已超过工程质量保修期,法院倾向认定承包人对工程质量问题不承担维修义务。若引发人身财产损害的,承包人有可能承担侵权责任。

    张福昊律师 2022.01.19 1515人看过
  • 建筑工程索赔的方法有哪些

    建筑工程索赔的解决方法主要有以下几种:1.协商解决。当事人可以根据合同约定和法律规定,通过友好协商,达成一致意见,解决工程款纠纷。协商解决的优点是节省时间、费用和精力,维护双方的合作关系,避免诉讼风险。2.仲裁解决。当事人可以根据合同约定或者双方一致同意,将工程款纠纷提交仲裁机构进行仲裁。仲裁解决的优点是程序简便、效率高、保密性强,仲裁裁决具有法律效力,可以直接申请执行。3.诉讼解决。当事人可以根据法律规定,将工程款纠纷提交人民法院进行诉讼。诉讼解决的优点是适用范围广、公正性高、可上诉性强,法院判决具有法律效力,可以直接申请执行。

    崔斌律师 2023.09.25 306人看过
相关文书下载 查看更多
  • 建筑工程索赔文件怎么写
    在很多建筑工程中,出现一些纠纷问题是比较常见的情况,很多时候都语言进行解决,那么在进行索赔中一般需要相应的索赔文件,那么这类文件应该怎么写呢?这就需要大家对此有清楚的了解,才能知道怎么办。华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。
  • 建筑工程招标文件
    华律网小编一工程概况: XX展览中心拟建于XXX开发区XX北侧XXX二期工程处,已列为XX市重点工程。本工程为单层大跨度钢门架结构,总建筑面积约26,000平方米。本工程
  • 建筑工程索赔依据
    根据《民法通则》、《合同法》以及《全民所有制建筑安装企业转换经营机制实施办法》等都有涉及工程索赔的条款,可以作为推行工程索赔的法律依据。详细内容请阅读下文。建筑工程索赔依据第一,《民法通则》第106条规定:公民、法人违反合同或者不履行其他义
  • 建筑工程索赔范本格式是怎样的
    在建筑工程中,出现一定的纠纷问题也比较常见,那么就有可能进行相应的赔偿。作为当事人可以写一份相关的索赔范文,这样在法律上也能得到一定的支持,那么具体应该怎么写呢?对于这个问题,华律网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。
  • 建筑工程疫情如何索赔
    受新型冠状病毒疫情的影响,我国在一段时间内停止了社会活动,而停止社会活动后,可能构成合同违约等事情的发生,疫情是属于不可抗力因素,因疫情造成建筑工程合同违约的,不承担违约责任,不能要求赔偿。下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复